Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Ростовская область / Системная интеграция / компьютеры / ПО / оргтехника

01-11-2022

Оборудование средств тревожной сигнализации (#66156228)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Ростовская область
Город проведения закупки/тендера: Новочеркасск
Сумма контракта: 31 273 рублей
Организатор тендера: ФКПОУ "НТТИ" МИНТРУДА РОССИИ
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Объявление о закупке №100261847122100203
Номер 100261847122100203
Дата и время размещения закупки 31.10.2022 15:52
Дата и время окончания подачи предложений 31.10.2022 17:52
Информация о заказчике тендера
Наименование организации ФКПОУ "НТТИ" МИНТРУДА РОССИИ
ИНН организации 6150011771
КПП организации 615001001
ФИО уполномоченного лица заказчика Прокопец Т М
Адрес организации 346400, Ростовская обл, г Новочеркасск, ул пр-кт Платовский, д. 116
Адрес электронной почты заказчика ntti@yandex.ru
Номер контактного телефона заказчика 8(863)522-21-40
Дополнительная контактная информация
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) Оборудование средств тревожной сигнализации
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Этап рассмотрения предложений Да
Стартовая цена / максимальная цена, руб 31273.00
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты Оплата при получении
Планируемая дата заключения контракта 01.11.2022
Срок действия контракта по 31.12.2022
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: Поставщик отказывается поставить Заказчику товар; Поставщик существенно нарушил требования к качеству поставляемого товара; Поставщик поставил товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки товара, в случае поставки товара, не соответствующего Спецификации Заказчика; В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём поставленного товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении контракта, если Заказчиком не нарушаются условия контракта.
Дополнительные условия В стоимость Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по контракту (поставка товаров в полном объеме и надлежащего качества), в том числе расходов на демонтаж и монтаж (установка) тревожной сигнализации, прокладка и монтаж сетей связи, выполнение пусконаладочных работ смонтированной системы тревожной сигнализации, подключение объекта под охрану, использование расходных материалов и комплектующих, затраты на используемые приспособления и инструменты.Поставщик обязан: Поставить товар своим транспортом, за свой счет, с разгрузкой (погрузкой), произвести демонтаж и монтаж (установка) тревожной сигнализации, прокладка и монтаж сетей связи, выполнение пусконаладочных работ смонтированной системы тревожной сигнализации, подключение объекта под охрану, в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Поставщик должен предоставить копию лицензии (всех страниц со всеми приложениями) выданной МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений . Приемка товара включает в себя следующие этапы: • проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара; • проверка полноты и правильности оформления представленных товарно-транспортных документов; • контроль наличия/отсутствие внешних повреждений; • проверка наличия документов необходимых при поставке. • при заключении договора сторонами подписывается трехсторонний акт обследования (совместно с ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области) , определяющий техническое состояние принимаемого под оперативное реагирование объекта и места установки «тревожной» сигнализации
Бюджет Источником финансирования являются: средства федерального бюджета
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 25.11.2022
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Нет
Требование к документации по ТРУ
Закупка российских товаров Нет
Форма контракта
Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии Да
Наименование файла Проект ГК Кнопка.doc
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация по тендеру о доставке График поставки
Ростовская обл, г Новочеркасск, Платовский пр-кт, д 116 Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной и подписание совместно с ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области трехсторонних актов: - акт обследования на внедрение технических средств тревожной сигнализации; - акт приема в эксплуатацию тревожной сигнализации. Так же подписываются акты : - акт о проведении входного контроля; - акт измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акт об окончании монтажных и пусконаладочных работ средств тревожной сигнализации; - ведомость смонтированных технических средств Поставщик своими силами и средствами обязан поставить товар в течении 20 рабочих дней с момента подписания контракта по адресу - 346400, Ростовская обл., Новочеркасск г., пр Платовский 116
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадле
Спецификация
1 Наименование товара (работ, услуг) ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ. УОО Юпитер 2428 Об=15489/1,20 Устройство предназначено для охраны объектов(жилые помещения, офисы) от проникновения путем контроля состояния двухпроводных шлейфов сигнализации охранных извещателей, смонтированных на охраняемом объекте и передачи сообщений о состоянии прибора на пульт централизованного наблюдения. Прибор контролирует состояние охранных шлейфов по изменению их сопротивлени Устройство оконечное объектовое, 4 шлейфа сигнализации, 4 раздела, встроенный радиоканальный приемник f-раб.868 МГц (до 10 радиобрелков Юпитер-6371), напряжение шлейфа 10 В, ток шлейфа 3,6 мА, 2 SIM карты, USB, вход ТМ, напряжение питания 220 В, ток потребления до 220 мА, под АКБ 12 В 1.2Ач, встроенная GSM антенна, разъем SMA под внешнюю антенну, пластиковый корпус, t-раб.-30...+50°C, 131х193х68 мм. В комплекте брелок Юпитер-6371
Страна происхождения
Количество 1 (ШТ.)
Цена за ед. руб. 24815.00 (Не выше)
Стоимость, руб. 24815.00
2 Наименование товара (работ, услуг) ИЗВЕЩАТЕЛИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ТОЧЕЧНЫЕ). Радиотревожная кнопка Астра Р Об=3880/1,20 Организация индивидуальной защиты, охраны объектов и дистанционного управления путем беспроводной передачи извещений при нажатии на кнопку малогабаритных радиопередающих устройств и управления реле радиоприемного устройства при идентификации источника извещения Комплект: Астра-Р РПД - 2 шт. + Астра-Р РПУ - 1 шт. f-раб. 434,62 МГц (с 2022 г. работает только в "режим 2/НОВЫЙ"), дальность до 300 м, память - до 99 РПД, выходное реле (НЗ), U-коммут.100 В, I-коммут.100 мА, U-пит.10,5...15 В, I-потр.50 мА, IP30, t-раб.0...+50°С, габ.размеры РПУ 101Ч63Ч32 мм, габ.размеры РПД 74Ч33Ч14 мм Состав: - малогабаритное радиопередающее устройство РПД Астра-Р (РПД) - 2шт; - стационарное радиоприемное устройство РПУ Астра-Р (РПУ) с сигнальным реле (НЗ) и памятью на 99 РПД
Страна происхождения
Количество 1 (шт.)
Цена за ед. руб. 5932.00 (Не выше)
Стоимость, руб. 5932.00
3 Наименование товара (работ, услуг) ИЗВЕЩАТЕЛИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ТОЧЕЧНЫЕ). Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321 V=1/10 Предназначен для выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный прибор или систему передачи извещений. Для формирования тревожного сигнала необходимо нажать кнопку извещателя. Возврат кнопки извещателя в исходное положение возможен только с помощью ключа, который хранится в подразделении охраны. Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный, фиксация состояния, 2 возвратных ключа в комплекте; выход НЗ/НР, U-ком. 30 В, I-ком. 50 мА, IP41, t-раб. -30...+50°С, габ. размеры 85Ч57Ч30 мм
Страна происхождения
Количество 1 (ШТ.)
Цена за ед. руб. 526.00 (Не выше)
Стоимость, руб. 526.00
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Расчётная цена
Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
 
Статус закупки: Подача предложений
Информация предоставлена на: 31.10.2022 17:22

Приложения

Проект ГК Кнопка.doc

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей
Канцелярские товары
Поставка пылесосов
Услуги по предоставлению в пользование одной двухпроводной линии в магистральном и распределительном кабеле (2 линии)
Поставка пожарного инвентаря и средств эвакуации
Поставка досмотрового зеркала - устройство ДУ-101

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

    • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.