Право заключения договора на оказание комплекса услуг по продлению срока эксплуатации рентгеновских камер (#79205256)

Сведения о процедуре
ИД процедуры
Ид типа процедуры
Тип процедуры	Запрос предложений
Номер процедуры	252132247
Номер процедуры в ЕИС
Номер процедуры ГК	240705/3813/333
Статус процедуры	Прием заявок
Наименование процедуры *	Право заключения договора на оказание комплекса услуг по продлению срока эксплуатации рентгеновских камер
Форма подачи заявки *
Закупка проводится в соответствии с 223-ФЗ
Вариант проведения процедуры *	Открытая
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://utp.sberbank-ast.ru
Ссылка на процедуру
Срок действия предложения	60

Сведения об организаторе
ИД организатора
ИНН Организатора	7817311895
КПП Организатора	614343001
ОГРН организатора	1079847125522
ИКО Организатора
Наименование Организатора	Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
Место нахождения (юридический адрес)	347360, Российская Федерация, Ростовская область, Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 10
Почтовый адрес (фактический адрес)	347360, Российская Федерация, Ростовская область, Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 10

Контактная информация по проведению тендера
Адрес электронной почты *	rysaeva_rg@atommash.ru
Номер контактного телефона *	+79281220527
Контактное лицо *	Рысаева Римма

Подача заявок
Дата и время начала срока подачи заявок на участие *	05.07.2024 16:19
Порядок подачи заявок *	В соответствии с извещением

Рассмотрение заявок
Место рассмотрения заявок	В соответствии с документацией
Порядок рассмотрения заявок *	В соответствии с извещением

Подведение итогов
Место подведения итогов	В соответствии с документацией
Дата подведения итогов *	16.08.2024
Порядок подведения итогов *	В соответствии с извещением

Лоты

Сведения о лотах

Общая информация о лоте
ИД лота
Код (идентификатор), полученный из внешней системы
Код (идентификатор) внешней системы-источника
Номер лота *	1
Статус	Прием заявок
Наименование лота (предмет договора) *	Право заключения договора на оказание комплекса услуг по продлению срока эксплуатации рентгеновских камер
Описание предмета закупки	оказание комплекса услуг по продлению срока эксплуатации рентгеновских камер
Планируется заключение рамочного договора
Необходимо привлечение к исполнению договора субподрядрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП *	Нет
Категория закупки
Дата заключения договора	05.09.2024
Разрешить превышать НМЦ
Возможность проведения переторжки

Регламентные даты
Дата и время окончания приема заявок	17.07.2024 10:00
Дата и время вскрытия конвертов	17.07.2024 10:00
Дата рассмотрения заявок	06.08.2024 23:59

Сведения о цене договора
Способ указания начальной (максимальной) цены договора *	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
Начальная (максимальная) цена договора с НДС	10414000.00
Начальная (максимальная) цена договора без НДС	8678333.33
Начальная цена торгов
Валюта *	Российский рубль
Дата курса валюты
Курс валюты
Объем в базисном уровне цен

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Способ указания места поставки *	По лоту в целом
Место поставки (адрес) *	в соответствии с условиями проекта договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации)

Требования к обеспечению заявки
Параметры ссылки на сервис гарантии
Вид обеспечения заявки на участие * Онлайн-помощь Вид обеспечения заявки на участие Вид обеспечения заявки на участие Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств, предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки. В случае выбора обеспечения заявки в виде денежных средств, такие денежные средства блокируются на лицевых счетах участников на электронной площадке. Размер обеспечения заявки устанавливается заказчиком от начальной максимальной цены лота. По умолчанию предусмотрено значение «Не установлено», т.е. для данного лота не требуется обеспечение заявки на участие. В данном случае в поле «Размер обеспечения» необходимо поставить значение «0». В случае если в процедуре установлен признак, что процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства, то при подаче заявки участник может приложить в качестве обеспечения независимую гарантию или перечислить денежные средства по своему выбору. Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru	Денежные средства, банковская гарантия
Размер обеспечения заявки	500000.00
из них сумма, подлежащая блокированию на площадке
Наличие тарифного плана Онлайн-помощь Наличие тарифного плана Ознакомиться с действующими тарифными планами можно в разделе "Тарифы". Банковские реквизиты для перечисления денежных средств Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru	Тариф обязателен
Валюта обеспечения заявки, обеспечение оплаты услуг Оператора	Российский рубль
Иные требования к обеспечению заявки (порядок, срок и случаи возврата обеспечения, условия банковской гарантии)	В соответствии с документацией

Требования к обеспечению исполнения договора
Установлено требование к наличию обеспечения исполнения договора
Вид обеспечения исполнения договора	Не установлено
Размер обеспечения исполнения договора

Требования к обеспечению возврата аванса
Вид обеспечения возврата аванса	Не установлено

Требования к обеспечению гарантийных обязательств
Установлено требование к обеспечению гарантийных обязательств
Вид обеспечения гарантийных обязательств	Не установлено
Размер обеспечения гарантийных обязательств
Валюта обеспечения гарантийных обязательств
Размер обеспечения гарантийных обязательств

Сведения о торгах
Дата и время начала подачи предложений
Дата и время начала срока подачи предложений о цене *
Минимальный шаг, %
Максимальный шаг, %

Сведения о заказчиках

Сведения о заказчиках и их потребностях

Сведения о заказчике
Ид объекта BidCustomer
Ид организации заказчика
Наименование заказчика	Акционерное общество "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии"
ИНН	7817311895
КПП	781701001
ОГРН
ИКО

Сведения о цене заказчика
НМЦ договора заказчика	10414000.00

Информация о товаре, работе, услуге

Номер *

Наименование *

Количество

Онлайн-помощь

Количество

В случае заполнения данной колонки, необходимо заполнить колонку «Единица измерения». Если колонка «Количество» не заполняется, то колонка «Единица измерения» также не требует заполнения.

Внимание! В случае, если в лоте не заполнены сведения о количестве, провести этап по лоту в виде торговой сессии будет не возможно.

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru

Цена единицы

ОКПД2 *

ОКВЭД2 *

Единица измерения

Базис сравнения

Онлайн-помощь

Базис сравнения

В случае если заказчик применяет налоговый вычет НДС в отношении приобретаемой продукции, то в поле "Базис сравнения" устанавливается значение "Да", в ином случае устанавливается значение "Нет".

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru

Срок начала поставки/выполнения работ/оказания услуг

Срок окончания поставки/выполнения работ/оказания услуг

Дополнительные поля по позиции

1

Оказание комплекса услуг по продлению срока эксплуатации рентгеновских камер

1.000

-

30.09.2024

Дополнительные поля по позиции

Код поля	Наименование поля	Тип поля	Значение

Онлайн-помощь

Требования к файлам

Заполняется в случае необходимости предоставления участниками документов в структурированном виде. Например, заявки по форме организатора. Необходимо нажать ссылку выбрать и из справочника выбрать значение заявка по форме организатора. Сама форма заявки прикрепляется заказчиком в извещении в разделе Документация в отдельном поле для скачивания участником. При подаче заявки на участие участник приложит в отдельном поле заявку по форме организатора. Аналогично в отношении иных документов, которые должен прикрепить участник в структурированном виде. Для указания конкретных документов можно добавить документ, нажав ссылку Новый элемент и указать название документа.

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru

Требования к файлам

Онлайн-помощь

Требования к файлам

Заполняется в случае необходимости предоставления участниками документов в структурированном виде. Например, заявки по форме организатора. Необходимо нажать ссылку выбрать и из справочника выбрать значение заявка по форме организатора. Сама форма заявки прикрепляется заказчиком в извещении в разделе Документация в отдельном поле для скачивания участником. При подаче заявки на участие участник приложит в отдельном поле заявку по форме организатора. Аналогично в отношении иных документов, которые должен прикрепить участник в структурированном виде. Для указания конкретных документов можно добавить документ, нажав ссылку Новый элемент и указать название документа.

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru

Файлы в структурированной форме, которые необходимо приложить по требованию Организатора

Наименование требования

Файлы для требования

Квалификация участника

Файлы для требования

Тип документа
Опыт участника процедуры закупки

Цена договора

Файлы для требования

Тип документа

Услуги должна соответствовать требованиям, указанным в Томе 2 «Техническая часть».

Файлы для требования

Тип документа

Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого пункта, предусмотренного технической частью закупочной документации (Том 2 «Техническая часть»), в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (Форма 2), в том числе содержащее: описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); указание объема работ или порядка его определения; документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

Ненахождение участников закупки в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

Файлы для требования

Тип документа

документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестра на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://minjust.gov.ru/ru/ организатором закупки (заказчиком) самостоятельно. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия принимает решение об отклонении заявки на закупку лица, сведения о котором содержатся в реестре иностранных агентов.

Наличие опыта выполнения работ: Участник совместно с субподрядчиком должен иметь в рамках заключенных договоров в области инженерных изысканий в отношении объектов использования атомной энергии завершенные в 2021-2024 гг. (период включает 3 последних календарных года и истекший период текущего календарного года до первоначально установленного срока открытия доступа к заявкам) работы/услуги на общую сумму не менее 3 471 000-00 руб., без НДС. Участник закупки должен иметь опыт выполнения данного вида работ не менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт участника = (сумма данного требования, руб.) х ((стоимость вида работ, выполняемых участником, в руб. + стоимость вида работ, выполняемого субподрядчиками, выполняющими 5% и менее работ от общей стоимости данных работ согласно заявке участника, в руб.) / общую стоимость данного вида работ, указанную в заявке участника в руб.)). Привлекаемые субподрядчики, выполняющие работы свыше 5% от общей стоимости работ согласно заявке участника, должны иметь опыт выполнения данного вида работ не менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт субподрядчика = (сумма данного требования, руб.) х ((стоимость вида работ, выполняемого субподрядчиком, в руб.) / общую стоимость вида работ, указанную в заявке участника в руб.)).

Файлы для требования

Тип документа

Справка об опыте выполнения договоров (Форма 3) с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: • документов, подтверждающих состав работ, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: • реквизиты договора (номер и дата); • перечень выполненных работ; • документов, подтверждающих исполнение работ, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: • реквизиты договора (номер и дата); • перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ; стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ.

Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания услуг.

Файлы для требования

Тип документа

Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению.

наличие системы управления охраной труда (СУОТ).

Файлы для требования

Тип документа
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы управления охраной труда (СУОТ)
подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)

обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в объеме выполняемых работ, услуг, а именно: а) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки: - лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору дающую право на эксплуатацию радиационных источников (комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям в области ИАЭ, требуемую согласно ФЗ №170 от 21.11.1995г.; - свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля, выданное независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля, с областью аттестации, распространяющейся на конструкции зданий и сооружений (строительных объектов) согласно ГОСТ/ISO 17025-2019 и приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 478 от 01.12.2020г.; - свидетельство об аккредитации лаборатории радиационного контроля в установленном порядке, согласно МР 2.6.1.0333-23 «оценка зданий и сооружений на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к показателям радиационной безопасности, которая проводится при радиационном обследовании, проводится по результатам радиационного контроля, проведенного испытательными лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на соответствующие виды измерений»; - членство в саморегулируемой организации (СРО), требуемое в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (ГрК РФ), дающее право на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов использования атомной энергии по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров. Член СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, должен быть зарегистрирован в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована такая СРО, за исключением случаев, указанных в ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ; подтвердить право некоммерческой организации на статус СРО, если участник является членом такой СРО; на момент заключения договора размер взносов участника в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (уровень ответственности) и в компенсационный фонд возмещения вреда (уровень ответственности) СРО должен соответствовать требованиям ГрК РФ.

Файлы для требования

Тип документа

копии разрешающих документов/выписка из реестра лицензий на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: - копии документов/выписка из реестра лицензий, указанные в столбце «Требования» данного пункта вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ/услуг; - выписка из реестра членов СРО, членом которой является участник закупки, не предоставляется. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно на основании сведений из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций, в том числе проверяется, что участник закупки зарегистрирован в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована СРО, членом которой является участник закупки, при наличии в данном субъекте РФ СРО / на территории любого из субъектов РФ, имеющих общую границу с субъектом РФ, в котором зарегистрирован участник закупки, если на территории субъекта РФ, в котором зарегистрирован участник закупки, отсутствует зарегистрированная СРО / на территории любого из субъектов РФ (для иностранных юридических лиц); документ органа надзора за СРО, подтверждающий право некоммерческой организации на статус СРО, не предоставляется. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно на основании сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; сведения о праве выполнения работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, с указанием видов работ и объектов, в отношении которых дано право выполнения данных работ, проверяется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно на основании сведений из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций; заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения и/или документы, подтверждающие соответствие данному требованию. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа.

отсутствие сведений о субподрядчике/соисполнителе закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

Файлы для требования

Тип документа
документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.

отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков организацийатомной отрасли;

Файлы для требования

Тип документа
документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.

уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета

Файлы для требования

Тип документа

копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший 2023 финансовый год и/или иные формы предоставления данных участниками закупки в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными разделом 3 документации.

не иметь ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации, а также соответствовать требованиям, установленным на основании постановлений и поручений Правительства Российской Федерации: участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); участник закупки, его субподрядчики (соисполнители), изготовители, а также контролирующие указанные организации физические и юридические лица не должны находиться в перечнях физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»

Файлы для требования

Тип документа

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о ненахождении участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих указанные организации физических и юридических лиц в перечнях физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации;

не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

Файлы для требования

Тип документа

подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

Файлы для требования

Тип документа

подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)

Полная информация по тендеру закрыта

Просмотр извещения

Онлайн-помощь

Вид обеспечения заявки на участие

Онлайн-помощь

Наличие тарифного плана

Онлайн-помощь

Количество

Онлайн-помощь

Базис сравнения

Онлайн-помощь

Требования к файлам

Онлайн-помощь

Требования к файлам

Другие тендеры за этот временной период

Зарегистрируйтесь!

Как использовать информацию по этому тендеру?