Объявление о закупке №100261847123100200
|
Номер
|
100261847123100200
|
Дата и время размещения закупки
|
17.08.2023 15:02
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
17.08.2023 17:02
|
Идентификационный код закупки
|
231615001177161500100100200000000000
|
Информация о заказчике тендера
|
Наименование организации
|
ФКПОУ "НТТИ" МИНТРУДА РОССИИ
|
ИНН организации
|
6150011771
|
КПП организации
|
615001001
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Прокопец Т М
|
Адрес организации
|
Российская Федерация, 346400, Ростовская обл, Новочеркасск г, Платовский, 116
|
Адрес электронной почты заказчика
|
ntti@yandex.ru
|
Номер контактного телефона заказчика
|
8(863)522-21-40
|
Дополнительная контактная информация
|
|
Условия закупки
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Уличные вазоны для цветов
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
140000.00
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
Условия оплаты
|
Оплата при получении
|
Планируемая дата заключения контракта
|
18.08.2023
|
Срок действия контракта по
|
31.12.2023
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: 13.2.2. Поставщик отказывается поставить Заказчику товар; 13.2.3. Поставщик
существенно нарушил требования к качеству поставляемого товара; 13.2.4. Поставщик поставил товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для
Заказчика срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки товара, в случае поставки товара, не соответствующего Спецификации Заказчика; 13.2.5. В случае проведения
процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства. 13.2.6. В случае
установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 13.2.7. В иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством
|
Дополнительные условия
|
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту), что удостоверяется соответствующих ГОСТов, принятых для данного вида
товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия. 6.2. Срок годности Товара на момент поставки Заказчику должен соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации. 6.3. Заказчик имеет право осуществлять проверку качества (экспертизу) поставляемого товара. 6.4. Заказчик имеет право потребовать замены всего
объема ранее поставленного товара или проведения проверки качества каждой поставленной единицы товара за счет Поставщика. 6.5. Товар, направленный на проверку качества, после окончания
проверки возвращается Поставщику за счет его средств. 6.6. В ходе проверки качества товара Заказчик или лаборатория, осуществляющая данную проверку, могут использовать любые методы
исследования, в т.ч. нарушать целостность упаковки товара и проводить другие необходимые действия для инспекции качества товара. Заказчик не возмещает убытки Поставщику в связи с этим.
6.7. Претензии по качеству товара (скрытые недостатки) предъявляются Заказчиком в течение всего срока годности. 6. 8. При исполнении контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком,
допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего контракта должен быть новым, не
бывшем в употреблении. 7.2. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего Контракта, является серийно выпускаемым. Поставщик гарантирует, что товар,
поставленный по данному Контракту, сертифицирован, декларирован и зарегистрирован для обращения на территории РФ, полностью соотве
|
Бюджет
|
Источником финансирования являются: средства федерального бюджета
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
01.10.2023
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
Форма контракта
|
Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Да
|
Наименование файла
|
ГК Вазы.doc
|
Условия поставки
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
Российская Федерация, 346400, Ростовская обл, Новочеркасск г, Платовский, 116
|
Поставка Товара осуществляется до 01 октября 2023 года. Поставщик своими силами и средствами обязан поставить товар по адресу - 346400, Ростовская обл., Новочеркасск г., пр
Платовский 116 . Поставка товара осуществляется в будние дни с 8-00 до 16-00 часов по московскому времени
|
до 01.10.2023
|
|
Ответственность сторон
|
№
|
Описание пункта
|
1
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадле
|
|
Спецификация
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГИПСА, БЕТОНА ИЛИ ЦЕМЕНТА ПРОЧИЕ. Уличный вазон для цветов «Амарант средний»
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Габариты, мм; 350х350х500. Фактура: натуральный камень микс гранит
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
5 (ШТ.)
|
Цена за ед. руб.
|
9000.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
45000.00
|
2
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГИПСА, БЕТОНА ИЛИ ЦЕМЕНТА ПРОЧИЕ. Уличный вазон для цветов «Олеандр средний»
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Габариты, мм; 300х300х750. Фактура: натуральный камень микс гранит
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
5 (ШТ.)
|
Цена за ед. руб.
|
10000.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
50000.00
|
3
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГИПСА, БЕТОНА ИЛИ ЦЕМЕНТА ПРОЧИЕ. Уличный вазон для цветов «Жасмин»
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Габариты, мм; 350х350х500. Фактура: натуральный камень микс гранит
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
5 (ШТ.)
|
Цена за ед. руб.
|
9000.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
45000.00
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
Проверка минимальной цены
|
Способ определения минимальной цены
|
Расчётная цена
|
Метод расчета
|
Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
Информация предоставлена на: 17.08.2023 15:33
|