Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту участков хозяйственно-бытовой канализации (пролет ИР оси 56-59, пролет ИК оси 56-65) в здании корпуса №1 с подвалом, назначение: нежилое (#77010876) | Тендеры Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск

Сведения о процедуре
ИД процедуры
Ид типа процедуры
Тип процедуры	Запрос предложений
Номер процедуры	239197559
Номер процедуры в ЕИС
Номер процедуры ГК	240321/3813/129
Статус процедуры	Прием заявок
Наименование процедуры *	Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту участков хозяйственно-бытовой канализации (пролет ИР оси 56-59, пролет ИК оси 56-65) в здании корпуса №1 с подвалом, назначение: нежилое
Форма подачи заявки *
Закупка проводится в соответствии с 223-ФЗ
Вариант проведения процедуры *	Открытая
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://utp.sberbank-ast.ru
Ссылка на процедуру
Срок действия предложения	60

Сведения об организаторе
ИД организатора
ИНН Организатора	7817311895
КПП Организатора	614343001
ОГРН организатора	1079847125522
ИКО Организатора
Наименование Организатора	Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
Место нахождения (юридический адрес)	347360, Российская Федерация, Ростовская область, Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 10
Почтовый адрес (фактический адрес)	347360, Российская Федерация, Ростовская область, Волгодонск, Жуковское шоссе, д. 10

Контактная информация по проведению тендера
Адрес электронной почты *	richter_mv@atommash.ru
Номер контактного телефона *	88639292929
Контактное лицо *	Рихтер Марианна Вольдемаровна

Подача заявок
Дата и время начала срока подачи заявок на участие *	21.03.2024 09:17
Порядок подачи заявок *	В соответствии с извещением

Рассмотрение заявок
Место рассмотрения заявок	В соответствии с документацией
Порядок рассмотрения заявок *	В соответствии с извещением

Подведение итогов
Место подведения итогов	В соответствии с документацией
Дата подведения итогов *	02.05.2024
Порядок подведения итогов *	В соответствии с извещением

Лоты

Сведения о лотах

Общая информация о лоте
ИД лота
Код (идентификатор), полученный из внешней системы
Код (идентификатор) внешней системы-источника
Номер лота *	1
Статус	Прием заявок
Наименование лота (предмет договора) *	Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту участков хозяйственно-бытовой канализации (пролет ИР оси 56-59, пролет ИК оси 56-65) в здании корпуса №1 с подвалом, назначение: нежилое
Описание предмета закупки	Выполнение работ по капитальному ремонту участков хозяйственно-бытовой канализации (пролет ИР оси 56-59, пролет ИК оси 56-65) в здании корпуса №1 с подвалом, назначение: нежилое
Планируется заключение рамочного договора
Необходимо привлечение к исполнению договора субподрядрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП *	Нет
Категория закупки
Дата заключения договора	22.05.2024
Разрешить превышать НМЦ
Возможность проведения переторжки

Регламентные даты
Дата и время окончания приема заявок	02.04.2024 10:00
Дата и время вскрытия конвертов	02.04.2024 10:00
Дата рассмотрения заявок	21.03.2024 09:17

Сведения о цене договора
Способ указания начальной (максимальной) цены договора *	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
Начальная (максимальная) цена договора с НДС	7505695.15
Начальная (максимальная) цена договора без НДС	6254745.96
Начальная цена торгов
Валюта *	Российский рубль
Дата курса валюты
Курс валюты
Объем в базисном уровне цен	0.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Способ указания места поставки *	По лоту в целом
Место поставки (адрес) *	в соответствии с условиями проекта договора.

Требования к обеспечению заявки
Вид обеспечения заявки на участие * Онлайн-помощь Вид обеспечения заявки на участие Вид обеспечения заявки на участие Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств, предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки. В случае выбора обеспечения заявки в виде денежных средств, такие денежные средства блокируются на лицевых счетах участников на электронной площадке. Размер обеспечения заявки устанавливается заказчиком от начальной максимальной цены лота. По умолчанию предусмотрено значение «Не установлено», т.е. для данного лота не требуется обеспечение заявки на участие. В данном случае в поле «Размер обеспечения» необходимо поставить значение «0». В случае если в процедуре установлен признак, что процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства, то при подаче заявки участник может приложить в качестве обеспечения независимую гарантию или перечислить денежные средства по своему выбору. Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru	Не установлено
Размер обеспечения заявки	0.00
из них сумма, подлежащая блокированию на площадке
Наличие тарифного плана Онлайн-помощь Наличие тарифного плана Ознакомиться с действующими тарифными планами можно в разделе "Тарифы". Банковские реквизиты для перечисления денежных средств Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru	Тариф обязателен
Валюта обеспечения заявки, обеспечение оплаты услуг Оператора	Российский рубль
Иные требования к обеспечению заявки (порядок, срок и случаи возврата обеспечения, условия банковской гарантии)	В соответствии с документацией

Требования к обеспечению исполнения договора
Установлено требование к наличию обеспечения исполнения договора
Вид обеспечения исполнения договора	Не установлено
Размер обеспечения исполнения договора

Требования к обеспечению возврата аванса
Вид обеспечения возврата аванса	Не установлено

Требования к обеспечению гарантийных обязательств
Установлено требование к обеспечению гарантийных обязательств
Вид обеспечения гарантийных обязательств	Не установлено
Размер обеспечения гарантийных обязательств
Валюта обеспечения гарантийных обязательств
Размер обеспечения гарантийных обязательств

Сведения о торгах
Дата и время начала подачи предложений
Дата и время начала срока подачи предложений о цене *
Минимальный шаг, %
Максимальный шаг, %

Сведения о заказчиках

Сведения о заказчиках и их потребностях

Сведения о заказчике
Ид объекта BidCustomer
Ид организации заказчика
Наименование заказчика	Акционерное общество "Инжиниринговая компания "АЭМ-технологии"
ИНН	7817311895
КПП	781701001
ОГРН
ИКО

Сведения о цене заказчика
НМЦ договора заказчика	7505695.15

Информация о товаре, работе, услуге

Номер *

Наименование *

Количество Онлайн-помощь Количество

В случае заполнения данной колонки, необходимо заполнить колонку «Единица измерения». Если колонка «Количество» не заполняется, то колонка «Единица измерения» также не требует заполнения.

Внимание! В случае, если в лоте не заполнены сведения о количестве, провести этап по лоту в виде торговой сессии будет не возможно.

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru

Цена единицы

ОКПД2 *

ОКВЭД2 *

Единица измерения

Базис сравнения Онлайн-помощь Базис сравнения

В случае если заказчик применяет налоговый вычет НДС в отношении приобретаемой продукции, то в поле "Базис сравнения" устанавливается значение "Да", в ином случае устанавливается значение "Нет".

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru

Срок начала поставки/выполнения работ/оказания услуг

Срок окончания поставки/выполнения работ/оказания услуг

Дополнительные поля по позиции

1

Выполнение работ по капитальному ремонту участков хозяйственно-бытовой канализации (пролет ИР оси 56-59, пролет ИК оси 56-65) в здании корпуса №1 с подвалом, назначение: нежилое

1.000

-

22.05.2024

18.12.2024

Дополнительные поля по позиции

Код поля	Наименование поля	Тип поля	Значение

Онлайн-помощь Требования к файлам

Заполняется в случае необходимости предоставления участниками документов в структурированном виде. Например, заявки по форме организатора. Необходимо нажать ссылку выбрать и из справочника выбрать значение заявка по форме организатора. Сама форма заявки прикрепляется заказчиком в извещении в разделе Документация в отдельном поле для скачивания участником. При подаче заявки на участие участник приложит в отдельном поле заявку по форме организатора. Аналогично в отношении иных документов, которые должен прикрепить участник в структурированном виде. Для указания конкретных документов можно добавить документ, нажав ссылку Новый элемент и указать название документа.

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru

Требования к файлам

Онлайн-помощь Требования к файлам

Заполняется в случае необходимости предоставления участниками документов в структурированном виде. Например, заявки по форме организатора. Необходимо нажать ссылку выбрать и из справочника выбрать значение заявка по форме организатора. Сама форма заявки прикрепляется заказчиком в извещении в разделе Документация в отдельном поле для скачивания участником. При подаче заявки на участие участник приложит в отдельном поле заявку по форме организатора. Аналогично в отношении иных документов, которые должен прикрепить участник в структурированном виде. Для указания конкретных документов можно добавить документ, нажав ссылку Новый элемент и указать название документа.

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru

Файлы в структурированной форме, которые необходимо приложить по требованию Организатора

Наименование требования

Файлы для требования

Квалификация участника

Файлы для требования

Тип документа
Опыт участника процедуры закупки

Цена договора

Файлы для требования

Тип документа

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть». Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)].

Файлы для требования

Тип документа

Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого пункта, предусмотренного технической частью закупочной документации (Том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (Форма 2), в том числе содержащее: • описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); • указание объема работ или порядка его определения; - документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

наличие системы управления охраной труда (СУОТ).

Файлы для требования

Тип документа
подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы управления охраной труда (СУОТ)

участник закупки должен выполнить собственными силами не менее 20% от общего объема выполняемых по договору строительно-монтажных работ (в денежном выражении от общей стоимости строительно-монтажных работ).

Файлы для требования

Тип документа

заполненный участником закупки план распределения видов и объемов выполнения работ; Если участник закупки является управляющей компанией, возглавляющей организации, осуществляющие строительство, являющиеся ее дочерними зависимыми обществами, и такая управляющая компания осуществляет функции организации, координации, управления и контроля действий данных организаций, то при рассмотрении заявок на участие в закупке на соответствие данному требованию объемы работ, выполняемые такими организациями учитываются, как работы, выполняемые собственными силами участника закупки, при условии предоставления документов, подтверждающих принадлежность субподрядчиков к дочерним зависимым обществам такого участника, позволяющие учесть объемы работ, выполняемые субподрядчиками, как работы, выполняемые собственными силами участника.

Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания услуг.

Файлы для требования

Тип документа

ц) Копии договоров (в том числе предварительных или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах, не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. ч) План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. (Форма 4) Данный план заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению

Ненахождение участников закупки в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Файлы для требования

Тип документа

Документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестра на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://minjust.gov.ru/ru/ организатором закупки (заказчиком) самостоятельно. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия принимает решение об отклонении заявки на закупку лица, сведения о котором содержатся в реестре иностранных агентов.

не иметь ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации, а также соответствовать требованиям, установленным на основании постановлений и поручений Правительства Российской Федерации: участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); участник закупки, его субподрядчики (соисполнители), изготовители, а также контролирующие указанные организации физические и юридические лица не должны находиться в перечнях физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;

Файлы для требования

Тип документа

и) заполненное участником закупки по Форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о ненахождении участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих указанные организации физических и юридических лиц в перечнях физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»; к) заполненное участником закупки по Форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) участника закупки, его субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации л) заполненное участником закупки по Форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников участника закупки, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 1.1)

отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли;

Файлы для требования

Тип документа
документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.

не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

Файлы для требования

Тип документа

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.

подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

Файлы для требования

Тип документа

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)

подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;

Отсутствие недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ: для российских участников – отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые пре

Полная информация по тендеру закрыта

Другие тендеры за этот временной период

Зарегистрируйтесь!

Как использовать информацию по этому тендеру?