Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Ростовская область / Продовольственные товары

25-04-2023

Букеты живых цветов для проведения праздничного мероприятия (#70251409)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Ростовская область
Подраздел: Организационные услуги
Город проведения закупки/тендера: Новочеркасск
Сумма контракта: 50 000 рублей
Организатор тендера: ФКПОУ "НТТИ" МИНТРУДА РОССИИ
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Объявление о закупке №100261847123100099
Номер 100261847123100099
Дата и время размещения закупки 24.04.2023 14:21
Дата и время окончания подачи предложений 24.04.2023 16:21
Информация о заказчике тендера
Наименование организации ФКПОУ "НТТИ" МИНТРУДА РОССИИ
ИНН организации 6150011771
КПП организации 615001001
ФИО уполномоченного лица заказчика Прокопец Т М
Адрес организации Российская Федерация, 346400, Ростовская обл, Новочеркасск г, Платовский, 116
Адрес электронной почты заказчика ntti@yandex.ru
Номер контактного телефона заказчика 8(863)522-21-40
Дополнительная контактная информация
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) Букеты живых цветов для проведения праздничного мероприятия
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Этап рассмотрения предложений Да
Стартовая цена / максимальная цена, руб 50000.00
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты Оплата при получении
Планируемая дата заключения контракта 25.04.2023
Срок действия контракта по 31.12.2023
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях: Поставщик отказывается поставить Заказчику товар; Поставщик существенно нарушил требования к качеству поставляемого товара; Поставщик поставил товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки товара, в случае поставки товара, не соответствующего Спецификации Заказчика; В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Дополнительные условия Поставщик обязан поставить 25 букетов из живых цветов. Букеты должны быть закуплены согласно спецификации (Приложение 1) 25 букетов по 3 розы - 75 роз (длина 70 см.) Лента натуральная Высота 70 см, диаметр не менее - 40 см Цветы должны быть закуплены в день проведения праздничного мероприятия и доставлены за 1 час до проведения праздничного концерта, по адресу проведения праздничного концерта. Поставщик обязан все букеты разместить в воду за кулисами. Качество цветочной продукции должно соответствовать действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации на цветы, срезанные (ГОСТ 18908.1-73 – ГОСТ 18908.10-73) – Цветы должны быть свежими, чистыми, форма растений, окраска цветов и листьев характерными для определенного вида и сорта. Не допускается наличие вредителей, болезней, иных повреждений; – Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке всеми видами транспорта.
Бюджет Источником финансирования являются: средства федерального бюджета
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 25.10.2023
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Нет
Требование к документации по ТРУ
Закупка российских товаров Нет
Форма контракта
Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии Да
Наименование файла ГК Цветы.doc
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация по тендеру о доставке График поставки
Ростовская обл, г Новочеркасск, Платовский пр-кт, д 116 Поставщик обязан закупить 25 букетов из живых цветов. Цветы должны быть закуплены в день проведения праздничного мероприятия и доставлены за 1 час до проведения праздничного концерта, по адресу проведения праздничного концерта. Поставщик обязан все букеты разместить в воду за кулисами. Праздничный концерт состоится 25 октября в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск 25.10.2023
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадле
Спецификация
1 Наименование товара (работ, услуг) ЦВЕТЫ ЖИВЫЕ СРЕЗАННЫЕ. Букеты живых цветов ( розы) в букете по 3 розы
Дополнительное описание товара, работы, услуги Поставщик обязан поставить 25 букетов из живых цветов. Букеты должны быть закуплены согласно спецификации (Приложение 1) 25 букетов по 3 розы - 75 роз (длина 70 см.) Лента натуральная Высота 70 см, диаметр не менее - 40 см Цветы должны быть закуплены в день проведения праздничного мероприятия и доставлены за 1 час до проведения праздничного концерта, по адресу проведения праздничного концерта. Поставщик обязан все букеты разместить в воду за кулисами. Качество цветочной продукции должно соответствовать действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации на цветы, срезанные (ГОСТ 18908.1-73 – ГОСТ 18908.10-73) – Цветы должны быть свежими, чистыми, форма растений, окраска цветов и листьев характерными для определенного вида и сорта. Не допускается наличие вредителей, болезней, иных повреждений; – Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке всеми видами транспорта.
Страна происхождения
Количество 25 (шт.)
Цена за ед. руб. 2000.00 (Не выше)
Стоимость, руб. 50000.00
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Расчётная цена
Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
 
Статус закупки: Подача предложений
Информация предоставлена на: 24.04.2023 15:39

Приложения

ГК Цветы.doc

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Закупка брошюр Конституция РФ
Поставка зубных щеток
Поставка запасных частей, комплектующих, расходных материалов для АРМ
Печать и штамп
Диски по металлу
Поставка медицинских расходных материалов

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

    • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.