28-01-2015

Выполнение работ по очистке от снега и льда, в случае возникновения чрезвычайной ситуации Муниципального образования "Город Таганрога" в 2015 г. (#15931859)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Ростовская область
Город проведения закупки/тендера: Таганрог
Закупочная организация: МКУ "Благоустройство"

Поделиться

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0358300000915000009
Способ определения поставщика Предварительный отбор
Размещение заказа осуществляет Заказчик
Размещение осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство"
Название тендера Выполнение работ по очистке от снега и льда, в случае возникновения чрезвычайной ситуации Муниципального образования "Город Таганрога" в 2015 г.

Контактная информация

Размещение осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство"
Место нахождения Российская Федерация, 347923, Ростовская обл, Таганрог г, Свобода, 20, -
Почтовый адрес Российская Федерация, 347923, Ростовская обл, Таганрог г, Свобода, 20, -
Ответственное должностное лицо Дайнеко Елена Николаевна

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 28.01.2015
Дата и время окончания срока подачи заявок 18.02.2015
Место подачи заявок на участие 347923, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы,20, каб.№_6.
Порядок подачи заявок на участие Время подачи заявок: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00; в субботу, воскресенье и праздничные дни заявки не принимаются. Заявки на участие в предварительном отборе, поданные по истечении срока их подачи, не принимаются и не рассматриваются заказчиком. Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок, указанный в извещении о проведении предварительного отбора, регистрируется заказчиком. По требованию участника предварительного отбора, подавшего такую заявку, заказчик выдаёт расписку в ее получении с указанием даты и времени ее получения. Заявка на участие в предварительном отборе подаются на бумажном носителе. Представленная участником предварительного отбора заявка должна быть подписана участником предварительного отбора (или уполномоченным участником предварительного отбора лицом). Заявки в форме электронного документа и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы www.zakupki.gov.ru. (ч.1 ст.5 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ).

Информация о необходимости без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в возможно короткий срок Выполнение работ необходимо осуществить РІ возможно короткий СЃСЂРѕРє без предварительной оплаты Рё (или) СЃ отсрочкой платежа.
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ не установлены
Дополнительная информация 1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов.

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 1 Российский рубль
Источник финансирования Бюджет г.Таганрога
Номер организации заказчика 03583000009
Организация заказчика муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство"

Контрактные условия

Место доставки доступно только для пользователей оформивших подписку
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг В период возникновения чрезвычайной ситуации в 2015 году в возможно короткий срок со дня заключения договора. Сроки выполнения работ будут уточняться при размещении закупки путём запроса котировок в случае необходимости оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 0 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок Внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, не предусмотрено.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 40701810260151000048 л/с БИК 046015001

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги: выполнение работ по очистке от снега и льда, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территорий муниципального образования «Город Таганрог» в 2015 г
Количество: 1.00 (Единица измерения: УСЛ ЕД)
Цена за ед.изм.: 1 Российский рубль
Стоимость: 1 Российский рубль
Код по ОКПД: 90.03.13.115 (Услуги по очистке от снега и льда улиц, дорог, шоссе, магистралей и т.п.)


Всего на сумму: 1 Российский рубль

Особенности размещения заказа

Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)