Объявление о закупке №100261847123100023
|
Номер
|
100261847123100023
|
Дата и время размещения закупки
|
30.01.2023 13:09
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
30.01.2023 15:09
|
Информация о заказчике тендера
|
Наименование организации
|
ФКПОУ "НТТИ" МИНТРУДА РОССИИ
|
ИНН организации
|
6150011771
|
КПП организации
|
615001001
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Прокопец Т М
|
Адрес организации
|
346400, Ростовская обл, г Новочеркасск, ул пр-кт Платовский, д. 116
|
Адрес электронной почты заказчика
|
ntti@yandex.ru
|
Номер контактного телефона заказчика
|
8(863)522-21-40
|
Дополнительная контактная информация
|
|
Условия закупки
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту звукового и светового оборудования
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
90199.96
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
Условия оплаты
|
Оплата при получении
|
Планируемая дата заключения контракта
|
31.01.2023
|
Срок действия контракта по
|
31.12.2023
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2023 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств – до полного их
исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту. Расторжение настоящего Контракта
допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и
является неотъемлемой частью настоящего Контракта Все споры, возникающие из настоящего контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров. Все споры, возникающие из настоящего
контракта, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контракта До передачи спора
на разрешение в Арбитражный суд Ростовской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно
части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным. Претензия должна быть составлена
в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении
либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получени
|
Дополнительные условия
|
Основной задачей является: ежемесячное техническое обслуживание и текущий ремонт Оборудования, прово-дится с целью обеспечения выполнения функций, целостности и работоспособности, что
достигается следующими дей-ствиями: - осуществление ежемесячного контроля технического состояния Оборудования и правильности функциони-рования в целом; - определение предельного состояния
Оборудования , при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования; - заблаговременное определение достижения
отдельными составными частями Оборудования предельного ресурса с целью своевременной замены; - своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или технического обслуживания
Оборудования неисправностей отдельных составных частей или в целом в рамках текущего ремонта; Исполнитель обязан: выполнить услуги качественно и в предусмотренные Контрактом сроки; С
участием Заказчика (представителя Заказчика) осмотреть и передать результат выполненной работы, подписав акт оказания услуг. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент
приемки, должны быть огово-рены в названном акте. Для устранения неисправности Оборудования Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течении 3 часов.
Период оказания услуг: с 1 февраля и по 1 мая 2023 года Работы могут выполняться ежедневно с 08-00 ч до 17-00 ч, по адресу Заказчика: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр Платовский
116. Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический ре-жим при осуществлении работ возлагается на Исполнителя. Персонал Исполнителя
должен соблюдать правила внутрен-него трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика. При оказании услуг Исполнитель обязан иметь средства (комплектующие и
инструменты) для выполнения работ по ремонту Оборудования. На все выполненные работы Исполнитель предоставляет гарантию не
|
Бюджет
|
Источником финансирования являются: средства федерального бюджета
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
01.05.2023
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
Форма контракта
|
Контракт по форме Заказчика с электронной информационной картой по форме ЕАТ
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Да
|
Наименование файла
|
ГК ТОи ТР Звукового и светового оборудования 23.01.2023 (1).docx
|
Условия поставки
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
Ростовская обл, г Новочеркасск, Платовский пр-кт, д 116
|
Исполнителю необходимо провести первичное обследование. • В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения контракта Исполнитель организует и проводит первичное обследование
Оборудования на объекте с целью определения её состояния. • При этом Исполнитель (Подрядчик) обязуется: - согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования; -
провести первичное обследование; - соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового рас-порядка, действующего на территории
Заказчика; - составить Акт первичного обследования; • Для участия в комиссии по проведению обследования Заказчик обязан: - обеспечить допуск Исполнителя (Подрядчика) на территорию
объекта; - перед началом работы провести инструктаж представителей Исполнителя (Подрядчика) по правилам техники безопас-ности и пожарной безопасности, действующим на объекте. •
Работы по первичному обследованию состоят из: - проверки работоспособности Оборудования; - устранение неисправностей Оборудования, если это возможно произвести на территории
Заказчика; - доставка неисправного Оборудования для проведения ремонта на территории Исполнителя. 3.2.. В течение 3 (трёх) календарных дней с момента подписания Акта первичного
обследования Исполнитель оформляет и передаёт Заказчику следующую документацию: • Журнал учета вызовов; • Журнал учёта неисправностей и отказов; 3.3. Устранение неисправностей и
приведение Оборудования в рабочее состояние. • На основании Акта первичного обследования Оборудования в течение 7 (семи) календарных суток после его подписания Исполнитель устраняет
выявленные неисправности и приводит Оборудование в рабочий режим. 3.4. Последующее проведение технического обслуживания • Исполнитель организует и проводит ежемесячное техническое
обслуживание Оборудования; • При выявлении неисправностей в ходе проведения технического обслуживания или при выходе из строя отдельных элементов Оборудования Исполнитель устраняет
выявленные неисправности и п
|
Основной задачей является: ежемесячное техническое обслуживание и текущий ремонт Оборудования, проводится с целью обеспечения выполнения функций, целостности, работоспособности и
функциональной безопасности оборудования
|
|
Ответственность сторон
|
№
|
Описание пункта
|
1
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащег
|
|
Спецификация
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
34 (ШТ.)
|
Цена за ед. руб.
|
2652.94 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
90199.96
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
Проверка минимальной цены
|
Способ определения минимальной цены
|
Расчётная цена
|
Метод расчета
|
Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
Информация предоставлена на: 30.01.2023 13:24
|